OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING EN TOELEVERINGSLEVERANCIERS

Tussen Smass bvba, met maatschappelijke zetel te 9850 Hansbeke, Kippendonkstraat 8, hierbij geldig vertegenwoordigd door de heer Sven Van Hecke, bedrijfsleider, hierna genoemd Smass bvba en de onderaannemer, hierna genoemd "Onderaannemer",

Smass bvba en Onderaannemer kunnen hierna worden genoemd, individueel "Partij" en, gezamenlijk "Partijen".

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1. VOORWERP

• 1.1. Deze overeenkomst en haar bijlagen, waaronder met de bijzondere voorwaarden ("Bijzondere Voorwaarden") ( Overeenkomst") heeft als voorwerp de onderaanneming door de Onderaannemer. Binnen de grenzen van de Werken aan Onderaannemer toevertrouwd, aanvaardt Onderaannemer de eisten van het lastenboek waarvoor Smass bvba verantwoordelijk is ten opzichte van de opdrachtgever van Smass bvba ("Hoofdopdrachtgever"). Door de onderaanneming te aanvaarden, erkent Onderaannemer op de hoogte te zijn van de eisen en hun draagwijdte van het lastenboek en verklaart zij alle gebeurlijkheden en weerslagen verbonden aan de aard van het werk en de lokalisatie van de sites te hebben gemeten en er rekening mee te hebben gehouden in haar prijzen, planning en uitvoeringsmodaliteiten. Enige algemene voorwaarden van Onderaannemer zijn niet van toepassing op deze contractuele relatie.
• 1.2. Partijen werken samen op louter zelfstandige basis en zonder enige vorm van ondergeschiktheid.

2. KWALITEIT, VEILIGHEID EN WELZIJN

• 2.1. De Werken worden uitgevoerd door bekwame en geschoolde vaklieden volgens de regels der goed vakmanschap, volgens de aanwijzingen van de bouwdirectie (Smass bvba, architect, ingenieur, veiligheidscoördinaten en andere raadgevers), volgens alle geldende wettelijke normen en technische voorschriften en volgens de richtlijnen van de fabrikant van de aangewende producten. Onderaannemer woont alle overleg- en coördinatievergaderingen bij die vastgelegd worden door Smass bvba.
• 2.2. Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in volledige overeenstemming met de milieuwetgeving, het Algemeen Reglement van de Arbeidsbescherming ("ARAB"), de Wet Welzijn, de Codex, de VCA regeling en met alle relevante vigerende wetgeving. In het bijzonder dient aandacht besteed te worden aan de regelgeving omtrent veiligheid en hygiëne en het voorkomingbeleid. Overeenkomstig de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, verbindt Onderaannemer er zich toe zijn verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waarin zijn werknemers komen uitvoeren na te leven. Indien Onderaannemer deze verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, kan Smass bvba of Hoofdopdrachtgever in wiens inrichting de werkzaamheden worden uitgevoerd, zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van Onderaannemer. Eveneens overeenkomstig voornoemde Wet van 4 augustus 1996, verbindt Onderaannemer er zich toe zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen na te leven. Indien Onderaannemer deze verplichtingen niet of gebrekkig nakomt, kan de bouwdirectie belast met de uitvoering, de aannemer, Smass bvba of de Hoofdopdrachtgever zelf de nodige maatregelen inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen treffen op kosten van Onderaannemer.
• 2.3. Onderaannemer onderwerpt zich aan de kwaliteits-en veiligheids-en milieuvoorschriften van Smass bvba, zoals deze worden voorgeschreven door een Smass bvba Quality Assurance Manager (QAM), Preventieadviseur – milieucoördinator of Divisie Directeur. Smass bvba licht onderaannemer in over de risico's en maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de inrichting van de uiteindelijke opdrachtgever. Onderaannemers bevestigt de veiligheidsvoorschriften van Smass bvba en Hoofdopdrachtgever te hebben ontvangen en zich volgens deze te gedragen.
• 2.4. Onderaannemer dient voor aanvang van de levering van werken een veiligheidsplan (incl. risicoanalyse) op te maken en ter goed keuring voor te leggen aan de betrokken veiligheidscoördinator / preventieadviseur, gemandateerd door Smass bvba. Onderaannemer dient van deze coördinator een bewijs van goedkeuring te ontvangen, indien de werking bij de Hoofdopdrachtgever dit vereist.
• 2.5. Onderaannemer zal te allen tijde alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om zijn eigen personeel, het personeel van Smass bvba en van Hoofdopdrachtgever en alle andere derden op de werf te vrijwaren van ongevallen. Plaatsgevonden ongevallen dienen deskundig onderzocht te worden door de Onderaannemer en Smass bvba.
• 2.6. Alle kosten om aan de hierboven vermelde verplichtingen te voldoen zijn voor rekening van de Onderaannemer.
• 2.7. In geval Onderaannemer in gebreke blijft aan de hierboven vermelde verplichtingen te voldoen, stelt Smass bvba Onderaannemer hiervan schriftelijk in gebreke en heeft Smass bvba het recht om zelf de nodige voorzieningen ten koste van Onderaannemer te nemen.
• 2.8. Smass bvba wijst elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen gebeurd gedurende of door gebruik van haar materiaal door Onderaannemer. Alvorens Onderaannemer haar personeel toelaat dit materiaal van Smass bvba te gebruiken, zal de Onderaannemer er zich van vergewissen of het materiaal volledig aan het ARAB, de Codex, de Europese wetgeving en enig ander relevante regelgeving beantwoordt.
• 2.9. Alle materieel van Onderaannemer aangewend om zijn werkzaamheden uit te voeren moet voldoen aan de eisen gesteld door het ARAB, de Codex, de VCA-regeling, de Europese wetgeving en enig ander relevante regelgeving. Bovendien moeten de hefwerktuigen en dergelijke in het bezit zijn van een geldig keuringsattest afgeleverd door een erkend keuringsorganisme.
• 2.10. Smass bvba heeft het recht om te allen tijde op de werf en in de werkhuizen van de Onderaannemer de uitvoering van de werken overeenkomstig deze Overeenkomst na te gaan.
• 2.11. Onderaannemer dient op haar kosten te zorgen voor de opkuis en het wegnemen van het afval dat voortkomt uit de levering van de werken. De kost hiervoor wordt beschouwd te zijn inbegrepen in de prijs waarnaar hieronder wordt verwezen. Indien Onderaannemer hiervoor in gebreke blijft, heeft Smass bvba het recht dit op kosten van Onderaannemer zelf of door een derde te laten uitvoeren, in de mate dat er afval voortkomende uit de werken van Onderaannemer aanwezig is.
• 2.12. Onderaannemer zal Smass bvba onmiddellijk informeren omtrent opmerkingen of klachten die Hoofdopdrachtgever of een andere partij rechtstreeks aan hen zou richten. Onderaannemer zal aan Smass bvba elk feit melden dat een verzoek, vraag of een klacht van de Onderaannemer ten opzichte van de Hoofdopdrachtgever of een andere partij kan rechtvaardigen.

3. UITVOERINGSTERMIJN – NIET-UITVOERING

• 3.1. Aanvang en beëindiging: zie Bijzondere Voorwaarden (Bijlage 1).
• 3.2. Indien Onderaannemer de uitvoeringstermijn, indien van toepassing, overschrijdt, zal Onderaannemer van rechtswege gehouden zijn, zonder enige aanmaning en enkel wegens het vervallen van termijn, als vast schadevergoeding een som betalen die gelijk is aan minimum 1 procent van de totale aannemingsprijs op jaarbasis. Per overschreden dag of hoger indien de Opdrachtgever een hogere schadevergoeding vordert, maar steeds met een maximum van 10% van de totale aannemingsprijs.
• 3.3. Indien, om redenen buiten haar wil, Onderaannemer niet in de mogelijkheid is om werken uit te voeren, dan dient Onderaannemer Smass bvba onmiddellijk te verwittigen, zodat Smass bvba kan zorgen voor vervanging. In dergelijk geval en onverminderd hetgeen bepaald in art. 12.3., blijft Onderaannemer verantwoordelijk voor alle kosten hiervoor en schadelijke gevolgen die voortvloeien uit de niet-uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

4. PLANNING

Indien van toepassing zoals bepaald in de bijzonder voorwaarden ( Bijlage 1), dient een gedetailleerde planning van de werken met verschillende fasen voorafgaande ter goedkeuring worden voorgelegd aan Smass bvba. Smass bvba behoudt zich het recht voor om aanpassing door te voeren in functie van de commerciële activiteiten ter plaatse of in functie van instructies van de Opdrachtgever.

5. PRIJS

• 5.1. De prijs is zoals bepaald in bijlage 1.
• 5.2. De prijs is exclusief BTW en inclusief alle lasten en inklaringskosten. De prijs is vast en onveranderlijk, niet vatbaar voor herziening van de prijs van transport, laden en lossen, afvoer van afval, schoonmaak en opruiming, bouwplaatsinrichting en nutsvoorzieningen.

6. BETALINGEN

• 6.1. Iedere week of op het einde van de werken in geval van occasionele werken, zal Onderaannemer een factuur in 2 exemplaren opsturen naar het vermelde adres van Smass bvba.
• 6.2. De betalingstermijn is 60 kalenderdagen einde van de maand.
• 6.3. De factuur dient vergezeld te zijn van een kopie van de werkbon. Op de factuur dient tevens het bonnummer vermeld te worden.

7. REGISTRATIE ALS AANNEMER

• 7.1. Registratie als aannemer en inhoudingplicht voor sociale zekerheid en FOD Financiën.
  Onderaannemer dient zijn registratie als aannemer voor de werken en conform de relevante wettelijke bepalingen aan te tonen vóór de aanvang van de levering van werken (bewijs voegen als bijlage 2).
• 7.2. De Onderaannemer voegt bij elke factuur een recent uittreksel uit de database van de Sociale Zekerheid en de FOD Financiën, waaruit blijkt dat Smass bvba niet verplicht is enige som in te houden op het door Smass bvba aan de Onderaannemer verschuldigde bedrag. Schrapping, schorsing, beëindiging of wijziging van registratie als aannemer of verplichte inhoudingen.
  • Ingeval van schrapping, schorsing, beëindiging of wijziging ( indien de mate dat de Onderaannemer niet langer voor de werken is geregistreerd) van de registratie dreigt of ingeval van Onderaannemer hiervan redelijkerwijze niet op de hoogte was, ingeval van schrapping, schorsing, beëindiging of wijziging zoals hierboven omschreven, of ingeval van verplichte inhoudingen voor de Sociale Zekerheid of de FOD Financiën, is de Onderaannemer verplicht Smass bvba onmiddellijk (ten laatste binnen de 24 uur) schriftelijk, per fax en per aangetekende brief in kennis te stellen, ongeacht ieder bezwaar door de Onderaannemer hierintegen ingediend.
  • In alle gevallen gemeld onder a. tijdens de uitvoering van de Overeenkomst heeft Smass bvba het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding aan de Onderaannemer.
  • Indien Smass bvba in de gevallen gemeld onder a. verkiest de overeenkomst niet te beëindigen zoals bepaald in b. zal Smass bvba bij iedere aan Onderaannemer verschuldigde betaling, de wettelijke verplichte inhoudingen doen, en tevens de bedragen inhouden van de fiscale of sociale schulden van Onderaannemer waarvoor Smass bvba solidair aansprakelijk gesteld worden.
  • In elk geval is Onderaannemer ertoe gehouden Smass bvba te vergoeden voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en verliezen die zij heeft geleden omwille van niet-naleven van haar sociale en fiscale verplichtingen (waaronder omzendbrief BTW-nummer 3 van 01/02/1997) en omwillen van niet registratie, schrapping, schorsing, beëindiging of wijziging van registratie.

8. ONDERAANNEMERS VAN ONDERAANNEMER – OVERDRACHT VAN OVEREENKOMST

• 8.1. Enkel na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Smass bvba, heeft Onderaannemer het recht beroep te doen op een Onderaannemer.
• 8.2. Overdracht van de overeenkomst door Onderaannemers aan een derde partij vereist het voorafgaande, schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van Smass bvba. In dergelijk geval heeft Smass bvba bijkomende zekerheden te vragen.

9. PERSONEEL

• 9.1. Onderaannemer verbindt er zich toe om ten aanzien van zijn personeel alle wettelijk, reglementaire en conventionele bepalingen na te leven inzage loon en vergoedingen, welzijn, veiligheid en hygiëne, algemene arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit en sociale zekerheid. Op vraag van Smass bvba bezorgt Onderaannemer Smass bvba alle bewijsstukken waarmee het al dan niet eerbiedigen van art. 9.1. kan bewezen worden, evenals de lijst van werknemers die over een bepaalde periode op een bepaalde werf de werken hebben uitgevoerd. Onderaannemer geeft zijn personeel de opdracht het zelfde te doen met betrekking tot sociale documenten en registers die op de werven aanwezig moeten zijn. Onderaannemer zal elk uitgevoerde DIMONA-aangifte onmiddellijk uitprinten als bewijs van datum van aangifte. In geval van buitenlandse werknemers die in het bezit moeten zijn van het formulier E101, bezorgt de Onderaannemer dit op eigen initiatief voor elke nieuwe werknemer of elke werknemer die na een onderbreking opnieuw de werken uitvoert, samen met het totaal overzicht van de werknemers onderworpen aan de verplichting formulier E101.
• 9.2. Onderaannemer zorgt voor de stabiliteit van zijn personeel om een correcte uitvoering van de overeenkomst te eerbiedigen.
• 9.3. Onderaannemer verzekert dat hij aan zijn personeel, waarop hij beroep doet voor de levering van de werken, de passende opleiding en instructies inherent aan de bedrijfsactiviteit van de onderneming waar zij het werk uitvoeren, evenals de informatie die Smass bvba hem heeft gegeven overeenkomstig art. 2.3., heeft gegeven.
• 9.4. Alle werknemers die zich op de werf begeven dienen duidelijk herkenbaar te zijn door aangepaste werkkledij.
• 9.5. Onderaannemer dient te allen tijde op eenvoudig verzoek te kunnen aantonen dat de werknemers van Onderaannemer wettelijk in dienst zijn. Buitenlandse werknemers dienen voorafgaandelijk aan de tewerkstelling in België en tijdens de tewerkstelling in het bezit te zijn van een L1 document (Limosa registratie) en, bij de detachering, het E101 of E102 formulier, desgevallend een geldige werkvergunning. Alleen werknemers die wettelijk in dienst zijn en de gevraagde documenten kunnen voorleggen mogen zich op de werf begeven. Integengesteld geval dienen zij onmiddellijk de werf te verlaten.
• 9.6. Onderaannemer verzekert dat haar personeel dat een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde werkzaamheid of activiteiten met welbepaalde risico's zoals bepaald in het K.B. van 28 mei 2004 betreffend het gezondheidstoezicht op de werknemer uitoefent, daartoe geschikt is bevonden overeenkomstig voornoemd K.B. en enige andere relevante wetgeving. Werknemers van Onderaannemers voor een bepaalde functie dienen op dezelfde risico's te worden onderzocht dan medewerkers van Smass bvba. Onderaannemers en haar personeel dienen te allen tijde te kunnen staven met een geldig formulier voor de gezondheidsbeoordeling. In geval zou blijken dat dit niet zo is, dan vrijwaart de Onderaannemer Smass bvba en stelt haar volledig schadeloos indien Smass bvba hierdoor schade zou ondervinden.
• 9.7. Het gebruik op directe of indirecte wijze (uitzendarbeid, onderaanneming, …) van personeel van Smass bvba of van een andere vennootschap die behoort tot dezelfde groep als Smass bvba door Onderaannemers, zowel tijdens de duur van de overeenkomst als bij de opzeggingsperiode of gedurende 1 jaar volgend op de beëindiging van de overeenkomst ten gevolge van de opzegging of contractbreuk, verplicht Onderaannemer van Smass bvba een schadevergoeding te betalen gelijk aan het dubbele van de lonen, wedden, vergoedingen en diverse lasten die gedragen zijn voor het betreffende personeel, gedurende laatste 3 maanden van tewerkstelling.
• 9.8. Elke vertraging of verstoring van de werken ten gevolge van inbreuk op dit artikel is ten laste van de Onderaannemer. Onderaannemer is volledig verantwoordelijk voor elk gevolg omwille van niet- of gebrekkige nakoming van bovenvernoemde verplichtingen.

10. NIET-CONCURRENTIE Zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst, als tijdens de 24 maanden die volgen op het einde van de overeenkomst, verbindt de onderaannemer er zicht toe om noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aan de Hoofdopdrachtgever, zijn adviseur en enig andere Opdrachtgever van Smass bvba offertes te overhandigen of ieder onder hunnerzijds uit te voeren. Iedere inbreuk wordt bestraft door een vergoeding vastgesteld op 2 maal het bedrag van het betrokken jaarlijks zakencijfer en met een minimum van EUR 2.500 per inbreuk en EUR 1.250 per dag overtreding.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

• 11.1. Onderaannemer vergoedt Smass bvba voor alle schade die zij lijdt ten gevolge van het handelen of niet-handelen van Onderaannemers en waarborgt Van Hecke Mechancics tegen alle verhaal wegens elke schade berokkent aan derden, waaronder Hoofdopdrachtgever.
• 11.2. Onderaannemer ziet af van ieder verhaal, van welke aard ook, dat hij zou kunnen uitoefenen tegen Smass bvba en zijn aangestelden voor ieder verlies of beschadiging van de goederen die hem toebehoren of waarvoor hij verantwoordelijk is. Een clausule van deze verhaalsafstand van de verzekeraar van ondernemer tegenover Smass bvba en zijn aangestelden dient te worden opgenomen in de verzekeringscontracten van de Onderaannemer.
• 11.3. Voor aanvang van de werken, dient de Onderaannemer voor de duur van de Overeenkomst als volgt verzekerd te zijn bij een in België gevestigd of vertegenwoordigd eersterangs verzekeringsmaatschappij:
  • Polis wetsverzekering (Arbeidsongevallen). Deze polis voorziet dat Onderaannemer afstand doet van elk verhaal op Smass bvba.
  • Polis burgerlijke Aansprakelijk met voor materiële en lichamelijke schade een minimum van EUR 2.500.000 per schadegeval en EUR 2.500.000 op jaarbasis of met een hogere, nader te bepalen (bijlage 1) minimum indien vereist door de Hoofdopdrachtgever. Deze polis beschouwt Smass bvba en de Hoofdopdrachtgever als een derde. Deze polis komt eveneens tot uitwerking in geval van ongevallen of schade veroorzaakt door het personeel, materieel of goederen van Smass bvba die door Onderaannemer gebruikt worden. Deze polis dient activiteiten te dekken die Smass bvba in onderaanneming geeft aan Onderaannemer.
  • Polis Burgerlijke Aansprakelijkheid inzake Motorrijtuigen voor alle voertuigen die toegang hebben tot de werf.
• 11.4. Smass bvba heeft het recht om op elk ogenblik een uitbreiding van de dekking van de onderaannemer te eisen indien Smass bvba dit nodig acht.
• 11.5. Voor aanvang van de overeenkomst, levert de Onderaannemer Smass bvba bewijs van de verzekeringen en de afstanden van verhaal zoals beschreven in dit artikel (bijlage 2).
• 11.6. Onderaannemer dient op elk ogenblik op het verzoek van Smass bvba bewijs te leveren van betaling van de verschuldigde premies voor vernoemde verzekeringen.
• 11.7. In geval de verzekeringsmaatschappij de polis opzegt of schorst, of indien de voorwaarden van de polis worden gewijzigd, moet Onderaannemer Smass bvba hiervan onmiddellijk schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stellen.

12. BEEINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST

• 12.1. Elke partij heeft het recht de Overeenkomst vervroegd te beëindigen in geval van schending van 1 verplichting onder de Overeenkomst indien deze niet is hersteld binnen een redelijke termijn zoals geconcretiseerd in het gemotiveerd aangetekend schrijven van de andere partij.
• 12.2. In geval van beëindigen van de Overeenkomst tussen Smass bvba en Hoofdopdrachtgever heeft Smass bvba het recht de overeenkomst te beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand of korter indien de opzegtermijn die geldt in de contractuele relatie met Hoofdopdrachtgever korter is.
• 12.3. Smass bvba heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijk ingang in de volgende gevallen:
  • In geval van weigering of onvermogen om de Werken uit te voeren.
  • In geval Onderaannemer de werken niet aanvangt binnen de 3 werkdagen na de aanvang zoals bepaald in bijlage 2.
  • In geval van niet-registratie, schrapping, schorsing, beëindiging of wijziging van registratie van Onderaannemer als aannemer zoals bepaald in art. 5.
  • In geval van inbreuk op art. 8 inzage Onderneming en overdracht door Onderaannemer.
  • In geval van inbreuk op art. 9.1. inzage Sociale Wetgeving.
  • Behoudens overmacht, in geval van Onderaannemer gedurende meer dan 1 werkdag in dezelfde maand de levering van de Werken onderbreekt zonder voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van Smass bvba.
  • In geval Smass bvba kennis neemt van het feit dat Onderaannemer niet verzekerd is overeenkomstig de bepalingen van art. 11.
  • In geval van gebreke aan een zekerheid overeenkomstig de bepalingen van art. 13.1.
  • In geval van kennelijk onvermogen, faillissement of gerechtelijk akkoord van Onderaannemer.
• 12.4. In alle gevallen hierboven vermeldt, behoudt Smass bvba het recht om schadevergoeding te vorderen van Onderaannemers voor alle mogelijke kosten of schade die zij hierdoor oploopt.

13. SANCTIES
Mocht er vastgesteld worden dat Onderaannemer voor de Werken personeel tewerkstelt waarvoor:

• Niet of niet tijdig de wettelijke vereisten van Sociale aangiftes zijn gebeurd
• De wettelijk vereiste sociale documenten niet zijn opgesteld.
• De wettelijk vereiste sociale documenten niet ter beschikking zijn op de plaatsen waar dit nodig is. dan betaalt Onderaannemer als sanctie onmiddellijk een bedrag aan Smass bvba gelijk aan het uurtarief voor de betrokken werknemers, vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal arbeidsuren per maand. Per werknemer in een gelijk functie gepresteerd op deze werf, vermenigvuldigd maal 3 of het aantal maanden dat deze werknemer werd ingezet voor de uitvoering van de werken, indien dit hoger is dan 3.

14. VARIA

• 14.1. Wanneer de omvang en de risico's van de opdracht die volgens Smass verantwoorden, heeft Smass het recht een zekerheid ( bankgarantie, moedergarantie, 'comfort letter', etc.) te eisen van de Onderaannemer voor wat betreft de uitvoering van de Overeenkomst. In geval van gebreke van het stellen van de door Smass gevraagd zekerheid heeft Smass bvba het recht uitvoering van haar verplichting tot betaling op te schorten of onmiddellijk te beëindigen.
• 14.2. Elke wijziging aan de Overeenkomst gebeurd schriftelijk en wordt door elke partij ondertekend.
• 14.3. Indien een bepaling van de Overeenkomstig ongeldig of onnietig worden verklaard, dan zal deze ongeldigheid of nietigheid geen invloed hebben op de geldigheid of het bestaan van de Overeenkomst in haar geheel.
• 14.4. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering en de interpretatie van de Overeenkomst wordt gebracht voor de rechtbanken te Gent.
• 14.5. Het Belgisch recht is van toepassing.

Smass bvba

ONDERAANNEMER

Naam: Sven Van Hecke Titel: CEO

BIJLAGE 1 – BIJZONDERE VOORWAARDEN

1 – Diensten van onderaanneming

Tarieven :

Afwijking op tarieven en voorwaarden kunnen alleen na schriftelijke overeenkomst met de directie van Smass bvba. De tarieven omvatten wettelijke en sociale voorzieningen horende bij loon. Tevens bevatten ze alle reis-en verblijfkosten, eventuele overnachtingskosten en andere indirecte kosten en zijn berekenend op een basis van : - 40 uur per week - Inclusief kilometers

2 – Uitvoeringstermijn

De tarieven zijn geldig voor een periode van 1 jaargang.

3 – Planning

Volgens afspraken met de planningsdienst van Smass bvba. De namen en de functies van de werknemers dienen vóór aanvang doorgegeven te worden aan de planningsdienst van Smass bvba. De nodige certificaten dienen op voorhand doorgegeven te worden aan de planningdienst.

4 – Verzekering

Indien de hoofdopdrachtgever hogere bedragen vereist inzage verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dat bepaalt in art. 12 van de Overeenkomst, dan gelden deze bedragen, eveneens voor de Onderaannemers.

5 – Omzetkorting op Smass bvba

Volgende kortingen worden door ons gehanteerd bij onze Onderaannemers. Deze kortingen zijn van toepassing bij betaling vóór vervaldag:

OMZET	KORTING
0 euro – 50.000 euro	0%
50.000 euro – 125.000 euro	1%
125.000 euro – 250.000 euro	2%
250.000 euro – 500.000 euro	3%
500.000 euro en meer	5%

6 – Persoonlijke certificaten

De volgende persoonlijke certificaten dienen steeds op voorhand worden voorgelegd. Basisopleiding of veiligheid voor leidinggevenden met een examen afgenomen bij een centrum dat erkend is door SSVV Limosa L1document en E101/E102 volgens model van de Europese gemeenschap Flensmonteur (voor relevante functies) volgens de opleidingsgids van SSVV Lassercertificaten (voor relevante functies) volgens Euronorm Medische keuring volgens de relevante risico's en ons advies Adv04105 Veiligheidspaspoort voorgeschreven door SSVV Attest van goed gedrag en zeden volgens model van de Federale Overheidsdiensten VVA attest van de betrokken werknemers Mogelijke wachturen omdat de documenten van de onderaannemer niet in orde zijn, zijn volledig ten laste van de onderaannemer.

7 – Minimale talenkennis van de medewerkers van de onderaannemer

Nederlands

8 – Bestuurders

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de benoeming van de gedelegeerde bestuurder en de bestuurders of van de benoeming van de zaakvoerders

9 – Diversen

• PBM's: voorzien van veiligheidsschoenen en veiligheidsbril (indien niet, zal dit worden verrekend – geen mogelijkheid tot teruggave).
• De Onderaannemer zorgt zelf voor basismateriaal.
• Proefperiode (d.w.z. niet betaald bij onvoldoende):
  • 2 dagen voor lasser, fabriceur, mechanieker Indien de onderaannemer geen correcte lascertificaten van de lasser kan voorleggen, of indien er een vermoeden bestaat dat de capaciteiten van de lasser niet voldoende zijn, dan wordt er een lasproef genomen. Alle kosten die veroorzaakt worden door de afgenomen lasproef, zijn volledig ten laste van de onderaannemer. De keuze om al dan niet een lasproef af te nemen, ligt volledig en alleen bij Smass bvba.
  • 1 dag voor monteur
• Badges: bij niet-inlevering zal het volgende gefactureerd worden:
  • Klant: worden doorgerekend aan tarief klant + 20% (bij inlevering dient de werknemer de onderaannemer zelf een attest te vragen)
• Werkbonnen van Smass bvba moeten gebruikt worden en correct worden ingevuld.
• De werknemer dient te beschikken over een LIMOSA document L1 en een geldig E101 attest indien noodzakelijk. Dit dient op voorhand doorgegeven te worden aan de planningdienst.
• De werknemer dient in het bezit te zijn van een VVA1-attest.
• Alleen werknemers van de werkgever zoals vermeld in dit contract worden toegelaten tot de werf.
• Arbeidsongeval: indien door de aanwijsbare schuld van derden een arbeidsongeval plaats vindt met als gevolg aangepast werk, zal Smass bvba, na overleg met de Onderaannemer voor aan gepast werk op de werf zorgen. Indien echter door de schuld of onachtzaamheid van de betrokken werknemers zelf, of een andere medewerker van de onderaannemer een ongeval met aangepast werk als gevolg plaatsvindt, zal de onderaannemer zelf voor aangepast werk zorgen, met alle kosten ten zijne laste.
• De onderaannemer moet uitdrukkelijk tijdens het contract blijven voldoen aan alle onderstaande voorwaarden, zoniet wordt het contract onmiddellijk verbroken.
  • De Onderaannemer zal gedurende heel het contract geldige attesten van de rijksdienst voor Sociale Zekerheid voorleggen om de tijdige betaling van hun RSZ-bijdragen te kunnen aantonen.
  • De Onderaannemer zal gedurende heel het contract, geldige attesten en niet veranderende polisvoorwaarden van de verzekering Bugerlijke Aansprakelijkheid voorleggen.
  • De Onderaannemer zal gedurende heel het contract, geldige attesten en niet veranderende polisvoorwaarden van de verzekering Arbeidsongevallen voorleggen.
  • De onderaannemer blijft gedurende heel het contract in het bezit van hetzij een geldig VCA**-certificaat, hetzij een geldig VCA*-certificaat, hetzij een geldig VCU-certificaat

uitgereikt door een officieel erkend extern organisme. Uitzonderingen hierop worden enkel toegestaan na schriftelijk akkoord van Smass bvba. Het VVA1-attest van de werknemers zal echter ter aller tijde verplicht zijn.

BIJLAGE 2 – CERTIFICATEN

Bijlage 2.1. Bewijs van registratie als aannemer

De onderaannemer moet te allen tijde het bewijs van registratie als aannemer kunnen voorleggen.

Bijlage 2.2. Verzekeringscertificaten

• 2.2.1. Afstand van verhaal tegen Smass bvba / aangestelden voor verlies of schade aan goederen van Onderaannemer
• 2.1.2. Polis wetsverzekering Arbeidsongevallen
• 2.1.3. Afstand van verhaal tegen Smass bvba in de polis Wetsverzekering
• 2.1.4. Polis Burgerlijke Aansprakelijkheid
• 2.1.5. Bevestiging van uitwerking van de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van ongevallen of schade veroorzaakt door personeel, materieel of goederen die door Smass bvba aan onderaannemer ter beschikking worden gesteld.
• 2.1.6. Polis Aansprakelijkheid inzake Motorrijtuigen voor alle voertuigen die toegang hebben tot de werf.

Bijlage 2.3. VCA-certificaat

De onderaannemer moet ten allen tijde het VCA-certificaat kunnen voorleggen.

Contact - Facturatievoorwaarden - Onderaanneming - Verkoopsvoorwaaden